Пресс-релизы
Суд не применил к подрядчику меру ответственности в виде взыскания неустойки вследствие просрочки заказчика
Суд не применил к подрядчику меру ответственности в виде взыскания неустойки вследствие просрочки заказчика
Решением Арбитражного суда Камчатского края от 21.10.2013 по делу № А24-4688/2013 отказано в удовлетворении исковых требований Министерства строительства Камчатского края о взыскании 9 869 764,63 руб. неустойки, заявленных к обществу с ограниченной ответственностью «Камчаттехпроект». Основанием для обращения Министерства строительства Камчатского края в суд послужило нарушение ответчиком сроков выполнения работ по государственному контракту № 15/10 от 09.07.2010, в соответствии с которым ООО «Камчаттехпроект» приняло обязательства выполнить подрядные работы по объекту «Реконструкция дома культуры под этнокультурный центр в с. Никольское». При рассмотрении спора суд пришел к выводу о том, что предоставленная заказчиком проектно-сметная документация для выполнения реконструкции объекта оказалась не соответствующей его фактическому состоянию и не могла быть использована для цели контракта. Данное обстоятельство повлекло необходимость заключения нового контракта на выполнение дополнительных работ на объекте. Суд посчитал, что срок, в течение которого ответчик не мог исполнить обязательства по объективным причинам, следует исчислять с даты принятия заказчиком решения о внесении изменений в проектную документацию по дату окончания работ по дополнительно заключенному государственному контракту. Данное обстоятельство явилось для суда основанием, исключающим применение к подрядчику меры ответственности в виде взыскания неустойки, и основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований Министерства строительства Камчатского края с учетом статей 401, 405 Гражданского кодекса Российской Федерации. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края тел. 219-286 * С судебными актами по делу № А24-4688/2013 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru
Опубликовано: 17.02.2014 07:56 Обновлено: 17.02.2014 07:56