За срыв сроков по благоустройству аллеи флота подрядчик заплатит неустойку и штраф

МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Строительная компания «Развитие» о взыскании 1 млн 330 тыс. руб. (включая пени и штраф).

Из материалов дела следует, что в марте 2022 года между Учреждением (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Бульвара 300-летия Российского флота (Алея флота) по ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском.

Цена контракта составила 149 млн 126 тыс. руб. Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 30.09.2022.

09.11.2022 стороны подписали акт о приемке выполненных работ. При этом в связи с нарушением срока выполнения работ, заказчик выставил подрядчику требование об уплате установленной контрактом неустойки в виде пеней, а также штрафа за нарушение срока предоставления на согласование календарного плана-графика выполнения работ.

Поскольку требования заказчика оставлены без ответа и удовлетворения, Учреждение обратилось с иском в суд.

Суд установил, что нарушение подрядчиком срока выполнения работ по контракту установлено материалами дела и Обществом не оспаривалось. Фактически работы были завершены, а обязательства подрядчика прекращены 03.11.2022. Поскольку факт просрочки выполнения работ подтвержден, а соглашение о неустойке сторонами достигнуто, требование о применении к ответчику гражданско-правовой ответственности в виде пеней за нарушение срока выполнения работ заявлено истцом правомерно.

Суд также принял размер пеней, рассчитанных истцом. При этом суд снизил размер штрафа за несвоевременное предоставление плана-графика выполнения работ до 10 000 руб. вместо 100 000 руб. (исходя из необходимости установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не предполагаемого, размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения).

Таким образом, суд удовлетворил иск частично, взыскал с ООО «Строительная компания «Развитие» в пользу МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» 1 млн 230 тыс. руб. пеней и 10 000 руб. штрафа; всего – 1 млн 240 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба

Арбитражного суда

Камчатского края

тел. 219-286

* С судебным актом по делу № А24-1251/2024 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Telegram Арбитражного суда Камчатского края – https://t.me/arbitraj_kamchatka

Арбитражный суд Камчатского края ВКонтакте – https://vk.com/arbitraj_kamchatka

*Фото с сайта pkgo.ru

Опубликовано: 16.07.2024 01:24 Обновлено: 16.07.2024 01:24