Спор о задержке сроков строительства детских площадок

МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» обратилось в арбитражный суд с иском к ИП Т. о взыскании 278 тыс. руб. неустойки.

Из материалов дела следует, что в августе 2021 года стороны заключили контракт на выполнение работ по обустройству внутриквартальных детских площадок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Выполнение работ производилось по следующим адресам: ул. Карла Маркса, 2/1; пр. Победы, 4; ул. Автомобилистов, 17; ул. Пономарева, 5; пр. Победы, 43-45; ул. Петра Ильичева, 2, 12; ул. 2-я Шевченко, 9; ул. Пограничная, 93; ул. Рябиковская, 2а; ул. Кавказская, 30/1; ул. Владивостокская, 45/1; ул. Корякская, 20; проезд Космический, 18; ул. Лермонтова, 18; ул. Павлова, 79; ул. Пограничная, 36; ул. Николаевой-Терешковой, 2; ул. Труда, 27; ул. Тушканова, 6; ул. Чубарова, 14; ул. Автомобилистов, 33; ул. Абеля, 15,17,19; ул. Виталия Кручины, 6/1; пр. Циолковского, 36; ул. Автомобилистов, 57; ул. Фестивальная, 25.

Цена контракта составила 142 млн 62 тыс. руб.

В исковом заявлении истец указал, что ответчик завершил производство работ с нарушением установленного срока по шести адресам.

В связи с нарушением сроков выполнения работ заказчик направил подрядчику требования об уплате пени в общем размере 278 тыс. руб.

Поскольку ответчик указанные требования не исполнил, истец обратился с иском в суд.

Вместе с тем, ранее в рамках рассмотренного спора по делу № А24-2839/2022 по иску ИП Т. к Учреждению о взыскании долга по этому же контракту, предприниматель выполнил работы, передав результат Учреждению. Подтверждением этому являются акты КС-2, акты освидетельствования скрытых работ, а также пункт 2 соглашения о расторжении муниципального контракта, где указано, что подрядчиком фактически выполнены и заказчиком приняты работы на сумму 125 млн 993 тыс. руб. на основании принятых отчетных документов. Все акты КС-2 подписаны сторонами без замечаний и возражений.

Однако, заказчик полагал, что на стороне подрядчика возникла обязанность оплатить установленную договором неустойку, поскольку работы по части объектов сданы с нарушением установленного договором срока.

Проанализировав представленную в материалы дела переписку, суд пришел к выводу, что нарушение срока выполнения работ на 55 дней от согласованной даты их выполнения (срок выполнения работ – 05.10.2021, работы сданы – 29.11.2021) явилось следствием обстоятельств, не зависящих от подрядчика: несоответствие проектной документации фактическим исходным данным на местности, недостаточность предоставленных подрядчику сведений, необходимых для своевременного производства работ, выявление необходимости в выполнении работ, не предусмотренных контрактом и проектной документацией, несогласование заказчиком выполнения работ с жителями домов.

По мнению суда, в такой ситуации бремя ответственности за нарушение срока выполнения работ не может быть возложено на подрядчика, добросовестно выполнявшего свои обязательства по контракту, что является самостоятельным основанием для признания необоснованным удержания заказчиком неустойки из стоимости работ, подлежащих оплате.

По мнению суда, поскольку сроки выполнения работ по отдельным объектам  сторонами не согласованы, а установлен единый срок выполнения работ по отношению ко всему контракту – до 05.10.2021, следовательно, указанный срок подлежит продлению на 60 дней, то есть до 06.12.2021, применительно также ко всему контракту.

В такой ситуации подрядчик, сдавший работу заказчику 29.11.2021, не считается нарушившим срок выполнения работ, что также свидетельствует об отсутствии оснований для начисления и удержания с него неустойки.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба

Арбитражного суда

Камчатского края

тел. 219-286

* С судебным актом по делу № А24-6084/2023 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Telegram Арбитражного суда Камчатского края – https://t.me/arbitraj_kamchatka

Арбитражный суд Камчатского края ВКонтакте – https://vk.com/arbitraj_kamchatka

*Фото создано нейросетью

Опубликовано: 22.04.2024 01:04 Обновлено: 22.04.2024 01:04