В Тигильском районе подрядчик не проложил более 2 км трубопровода

Администрация сельского поселения «Село Лесная» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Т.» о взыскании 2 млн 200 тыс. руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Из материалов дела следует, что в рамках реализации государственной программы Камчатского края  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае») по итогам проведенного аукциона между истцом и ответчиком  17.07.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края.

Стоимость работ по объекту согласована в размере 59 млн 700 тыс. руб. Первый этап работ должен был завершиться в декабре 2019 года, второй – в августе 2020 года.

Тем не менее, сроки окончания работ неоднократно переносились ответчиком, и к февралю 2020 года он выполнил работы на общую сумму 30 млн 700 тыс. руб.

01.11.2021 от подрядчика поступило уведомление о невозможности выполнения работ в связи с наличием обстоятельств непреодолимой силы.

Еще одним дополнительным соглашением от 01.11.2021 срок выполнения работ по контракту приостановлен на период устранения обстоятельств, препятствующих его исполнению, – до возобновления морских перевозок грузов из г. Петропавловск-Камчатский до с. Лесная Тигильского района.

Поскольку в дальнейшем подрядчик к выполнению работ не приступил, 23.08.2022 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В период с 31 августа по 30 сентября 2022 года Контрольно-счетной палатой Камчатского края проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств на строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения «Села Лесная» Тигильского района. По результатам проверки Контрольно-счетная пришла к выводу о завышении стоимости выполненных работ на сумму 2 млн 86 тыс. руб. в связи с включением в акты о приемке выполненных работ земляных и сопутствующих им работ в рамках прокладки трубопроводов между колодцами. Так, при проведении контрольных обмеров и визуального осмотра установлено, что только между колодцами №№ 18-19 уложена труба диаметром 100 мм длиной 32 м и в траншее уложено 27 м трубы. Оставшаяся часть трубы (в бобине) прикопана в траншее. Иных трубопроводов, общая длина которых согласно проектной документации должна была составить 2,1 км, при осмотре обнаружено не было.

В январе 2023 года истец обратился к ответчику с претензией о возврате неосновательно выплаченных денежных средств в размере 2 млн 86 тыс. руб.

Поскольку до настоящего времени ответчик не выплатил указанную сумму, истец обратился в суд с иском.

При проверке возражений истца по объему и стоимости работ судом установлено, что истцом приняты и оплачены работы, которые фактически не были выполнены либо выполнены в меньшем объеме.  Поскольку в рамках рассматриваемого спора ответчик не подтвердил фактическое выполнение спорных работ в указанном объеме, суд констатировал, что оснований для выплаты ответчику 2 млн 86 тыс. руб. у истца не имелось.  Ответчик в ходе рассмотрения дела с указанным расчетом не согласился, однако конкретных возражений по расчету, которые могли быть рассмотрены судом по существу, либо контррасчет суду не представил. При установленных обстоятельствах суд расценил указанную сумму как неосновательное обогащение ответчика. Суд также удовлетворил исковые требования в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  26 тыс. 146 руб.

По решению суда с ООО «Т.» в пользу  администрации сельского поселения «Село Лесная» суд взыскал всего 2 млн 112 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба

Арбитражного суда

Камчатского края

тел. 219-286

* С судебным актом по делу № А24-1160/2023 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Telegram Арбитражного суда Камчатского края – https://t.me/arbitraj_kamchatka

Арбитражный суд Камчатского края ВКонтакте – https://vk.com/arbitraj_kamchatka

*Фото из открытых источников: ссылка

Опубликовано: 08.08.2023 01:41 Обновлено: 08.08.2023 01:41