Написать письмо На главную Карта сайта
Справочно-информационная служба: +7 (4152) 219-200   Телефон доверия: +7 (4152) 417-479
Поиск


 
 
 
 
 
08.07.2014

 

26 июня 2014 года Арбитражным судом Камчатского края вынесено решение о признании недействительным одностороннего отказа Краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Камчатского края» от исполнения государственного контракта от 24.12.2013 № 127, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ООО ДорСтройИспытания»

 Спор между указанными лицами возник в связи с односторонним отказом ответчика от исполнения государственного контракта от 24.12.2013 № 127. Поводом для одностороннего отказа от исполнения контракта послужило нарушение истцом государственного контракта от 24.12.2013 № 127 в части сроков выполнения работ по осуществлению технического (строительного) надзора.
Судом установлено, что поскольку спорный государственный контракт содержит условие о возможности одностороннего отказа от контракта, государственный заказчик имел право  расторгнуть спорный государственный контракт в одностороннем порядке, в том числе в случае, если исполнитель не приступит к выполнению работ в течение 15 рабочих дней с даты его подписания.
Вместе с тем, проанализировав в совокупности все представленные доказательства, в том числе переписку сторон, суд пришел к выводу, что истец с момента заключения договора, до истечения установленного контрактом срока, фактически приступил к выполнению работ, предусмотренных спорным государственным контрактом, осуществив контроль выполнения работ подрядчиком, признав их выполняемыми с существенными нарушениями, выписав предписание о приостановке работ, а также представив в адрес государственного заказчика для рассмотрения и согласования схему организации услуг.
Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для расторжения контракта в одностороннем порядке и удовлетворил требования истца в данной части.
Также судом удовлетворено требование истца об обязании ответчика предоставить копии разрешений на организацию строительной площадки и на пользование природными ресурсами,  поскольку государственным контрактом предусмотрено предоставление государственным заказчиком копий указанных документов исполнителю.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
 Пресс-служба
Арбитражного суда
Камчатского края
тел. 219-286
 * С судебным актом по делу № А24-635/2014  можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru
Телефон доверия
Судебные акты АС Камчатского края
Госпошлина
Перерывы в судебных заседаниях
Ознакомление с делами
Внепроцессуальные обращения
Видеоконференц-связь
statistics

Рассмотрено дел с начала года:
 001 577
19.11.2017 00:10
Рейтинг@Mail.ru